Doris Fraccalvieri - Berlin - Handwerkerleistung - Bauvertrag - Werkunternehmer
 

Doris Fraccalvieri - Wirtschafts-Urteile
Bauvertrag, Handwerkerleistung, Zeitbestimmung
Bauvertrag: Erbringung einer Handwerkerleistung in bestimmtem Zeitraum

Ist in einem Bauvertrag vereinbart, dass der Werkunternehmer die von ihm geschuldeten Leistungen innerhalb von 35 Tagen zu erbringen hat, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass er die Leistungen innerhalb dieses Zeitraums an einem Stück zu erbringen hat, um das Anfallen einer vereinbarten Vertragsstrafe zu verhindern. Das gilt jedenfalls dann, wenn außerdem ein Fertigstellungstermin vereinbart wurde, den der Werkunternehmer trotz Unterbrechung seiner Arbeit auch eingehalten hat.

Diese Auslegung ist insbesondere dann geboten, wenn der Unternehmer gleichermaßen von Arbeiten für andere Auftraggeber abhängig ist, wie auch umgekehrt diese von der Erbringung der Handwerkerleistung.

Doris Fraccalvieri Urteil des KG Berlin vom 01.06.2007 7 U 190/06 Pressemitteilung des KG Berlin
Doris Fraccalvieri KG Berlin
Doris Fraccalvieri 7 U 190/06
 
Alle Wirtschafts-Urteile

Doris Fraccalvieri - Berlin - Handwerkerleistung - Bauvertrag - Werkunternehmer
© Doris- Fraccalvieri /  Doris- Fraccalvieri / Doris Fraccalvieri auf twitter / Doris Fraccalvieri auf linkedin / Doris Fraccalvieri auf pinterest